Поскольку условия договора распространяются и на дополнительные соглашения, то с учетом даты выплаты аванса окончания работ по ним нельзя признать просроченным

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 1999 года Дело N А56-2411/99


[Поскольку условия договора распространяются и на дополнительные соглашения, то с учетом даты выплаты аванса окончания работ по ним нельзя признать просроченным]

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе: председательствующего Чертилиной З.А., судей Коробова К.Ю., Сапоткиной Т.И., при участии от ОАО "Аэропортстрой" Пузиковой Л.А. (доверенность от 08.02.99), рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу ОАО "Аэропортстрой" на решение от 10.03.99 (судья Иванилова О.Б.) и постановление апелляционной инстанции от 21.04.99 (судьи Королева Т.В., Никитушева М.Г., Капелькина Л.М.) Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу N А56-2411/99, установил:

Закрытое акционерное общество "Балтийский хлеб от Венди" (далее - ЗАО "Хлеб от Венди") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к открытому акционерному обществу "Аэропортстрой" (далее - ОАО "Аэропортстрой") о взыскании 482159 руб. 50 коп. пеней по договору подряда и дополнительным соглашениям к нему.

статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации не принял мер по организации приемки выполненных работ, допустив просрочку. Вместе с тем суд признал просрочку подрядчика по выполнению работ по дополнительным соглашениям N 1, 4, 5 и в связи с этим признал правомерным начисление пеней в размере 22399 рублей 21 копейки, но уменьшил их размер с применением статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации до 20000 рублей.