Суд апелляционной инстанции правомерно отказал в удовлетворении требований о взыскании неустойки, установленной договором, поскольку неисполнение обязательств ответчиком имело место вследствие неисполнения обязательств заказчиком
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 апреля 2000 года Дело N КГ-А40/1201-00
[Суд апелляционной инстанции правомерно отказал в удовлетворении требований о взыскании неустойки, установленной договором, поскольку неисполнение обязательств ответчиком имело место вследствие неисполнения обязательств заказчиком]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: судей: ….., при участии в заседании: предст. истца - Белоконя А.Г. (дов. N 12/43 от 20.12.99), Медведева Б.А. (дов. N 26/43 от 20.12.99); предст. ответчика - Чудновского В.Ф. (ген. директора, прот, N 1 от 27.19.96), Кузнецова А.В. (дов. от 25.11.99), Кулицкого А.Н. (дов. от 25.11.99), рассмотрев в заседании кассационную жалобу РООН "Добротолюбие" на решение от 22.07.99 и постановление от 03.02.2000 Арбитражного суда г.Москвы по делу N А40-23732/99-32-259, ….., установил:
Региональная общественная организация инвалидов (РООИ) "Добротолюбие" обратилась в Арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "Веста-Строй" о взыскании неустойки по договору подряда N 16-03/1 от 16.03.98 в сумме, эквивалентной 209500 долларов США по курсу ЦБ Российской Федерации на дату принятия решения.