Дело А49-4044/2020
ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2020 года Дело N А49-4044/2020
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Кузнецова С.А., рассмотрев апелляционную жалобу Управления градостроительства и архитектуры города Пензы на решение Арбитражного суда Пензенской области от 03.09.2020 (судья Кудрявцева Ж.В.) по делу N А49-4044/2020 в порядке упрощенного производства по иску общества с ограниченной ответственностью "Вектор" к Управлению градостроительства и архитектуры города Пензы о взыскании долга и неустойки и по встречному иску Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы к обществу с ограниченной ответственностью "Вектор" о взыскании неустойки,
УСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью "Вектор" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с иском к Управлению градостроительства и архитектуры города Пензы (далее - ответчик) о взыскании 380 595 руб. 16 коп. долга, 2 241 руб. 86 коп. неустойки.
Ответчик обратился в Арбитражный суд Самарской области с встречным иском к истцу о взыскании 11 652 руб. 56 коп. неустойки.