Дело должно быть направлено на новое рассмотрение, потому что суд кассационной инстанции не исследовал вопрос о наличии причинной связи между неисполнением ответчиком обязательств по договору, досрочным его прекращением и убытками
Дело должно быть направлено на новое рассмотрение, потому что суд кассационной инстанции не исследовал вопрос о наличии причинной связи между неисполнением ответчиком обязательств
по договору, досрочным его прекращением и убытками
Вопрос:
ООО (заказчик) и ЗАО (подрядчик) заключили контракт на выполнение строительных работ. По условиям контракта заказчик должен был перечислить аванс, однако аванс перечислен не был.
Несмотря на это подрядчик приступил к выполнению работ и заключил договор поставки материалов для использования, по утверждению истца, в качестве сырья для выполнения работ по Контракту. Покупатель (истец) в качестве аванса должен был перечислить в определенный срок 70% суммы. Гарантией оплаты являлся Контракт. За нарушение сроков по договору поставки была предусмотрена ответственность покупателя в виде неустойки.
В декабре 2000 года Контракт был расторгнут в связи с отсутствием денежных средств у заказчика.